Tiempo estimado de lectura 5 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
69 OFERTA PORSUBCONTRATO DE CONSTRUCCIÓN …(remitentey domicilio; destinatario y domicilio) De nuestra mayor consideración: 1-Contestado vuestro pedido …, COTIZÁMOSLES la ejecución de laobra …, a ejecutarse conforme a las especificaciones: denominándose «EMPRESA»a vosotros y «CONTRATISTA» a nosotros. 2- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Construcciónde … de hormigón, en los tramos arriba indicados, de acuerdo a cantidades,características, medidas y especificaciones técnicas del Pliego de condicionesde … para esta obra y que el CONTRATISTA conoce. 3- OBLIGACIONES DELCONTRATISTA: El CONTRATISTA proveerá: …(combustibles; equipos,herramientas; madera para encofrados; mano de obra; transportes; …), encantidad y calidad, de acuerdo a las mejores reglas del arte y los demásmateriales a incorporar serán por cuenta de la EMPRESA. 4- Respectoal personal el CONTRATISTA cumplirá estrictamente las leyes, reglamentos,disposiciones u otras obligaciones laborales de aplicación en el lugar de laobra, reservándose la EMPRESA, el derecho de controlar la documentación queacredite su cumplimiento. 5- El CONTRATISTA contratará segurospara cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y presentará a la EMPRESA lapóliza contratada a tal efecto. 6- El CONTRATISTA probará suinscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción ycumplirá las disposiciones de la ley …, presentando mensualmente a la EMPRESAla documentación: a) copia de la Planilla de Sueldos y Jornalesantes del día 10 de cada mes; b) fotocopias de las boletas dedepósitos jubilatorios y …, antes del 20 de cada mes; c) fotocopiasde las boletas de depósitos del … % para el Fondo de Desempleo; d) fotocopiade los aportes, antes del día 15 de cada mes. 7- El CONTRATISTAseñalizará las zonas de trabajos para prevenir accidentes de personal yperjuicios en equipos o a terceros dentro y hasta … (…) metros aambos lados, para ello la EMPRESA suministrará los elementos. 8- Siel CONTRATISTA incumpliere cualesquier deberes, la EMPRESA podrá rescindir elcontrato, suspender el pago de los certificados mensuales y afectar el fondo degarantía. 9- Tanto los pagos de certificados como el monto delfondo, podrán la EMPRESA compensar si tuviere que asumir alguna obligación delCONTRATISTA. 10- DIRECCIÓN DE OBRAS: El CONTRATISTA mantendrá enla obra un representante que supervisará los trabajos, acatando órdenes y/oinstrucciones del Director de Obras de la EMPRESA. 11- La EMPRESApodrá fiscalizar al CONTRATISTA sobre … 11- PLAZOS: Los trabajoscomenzarán en el mes de …/.. y finalizarán el mes …/.. 12-PRECIOS:incluyendo … y vigentes al mes …/..: a) excavación parafundaciones $…/m3; b) acero dulce en barras colocado $…/t.;c) hormigón de piedra armada clase «b» excl. armadura $…/m3;d) hormigón de piedra clase «d» $…/m3; e) hormigónde piedra clase «d» $…/m3; f) hormigón de piedra clase«f» $…/m13- Los precios no incluyen I.V.A. 14-VARIACIÓNDE PRECIOS: Por variación o reajuste de precios, el CONTRATISTA aplicaráel artículo … del Pliego Complementario de Obra, salvo que la Tabla de Costosde origen no será la del Pliego Complementario sino la correspondiente al mes…/.. 15- MODALIDADES DE PAGO: La Dirección de Obrascertificará mensualmente según los cómputos realizados y aprobados por … 16-Los pagos de las certificaciones serán simultáneos con los cobros de laEMPRESA a … 17- El CONTRATISTA podrá cobrar a cuenta, losjornales devengados en obra de cada mes inmediato anterior, exhibiendo las planillascorrespondientes.18- En cada pago se retendrá el 5 (cinco)por ciento, como «fondo de reparos», que se reintegrará a la RecepciónDefinitiva de la obra. 19- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Garantizandosus obligaciones el CONTRATISTA entregará un pagaré «a la vista», con cláusula«sin protesto», a la orden de … por $…, que será devuelto junto alfondo de reparos a la Recepción Definitiva de la obra. 20- MULTA: Antedemora en finalizar la obra sobre el plazo del punto…, excluyendo fuerzamayor y causas justificadas y aceptadas por la EMPRESA, por día de demora elCONTRATISTA pagará una multa de $… 21- RECEPCIÓN DE LA OBRA:Al finalizar la obra, el CONTRATISTA reclamará a la EMPRESA, la RecepciónProvisoria labrándose acta, cuando la obra sea certificada de conformidad por… 22- La Recepción definitiva liberará las garantías … y seotorgará a los … días de la Recepción Provisoria de no existir objeciónfundada de la EMPRESA por fallas o defectos. 23- Si la EMPRESA o… objetaran los trabajos, el CONTRATISTA reparará inmediatamente los defectoso fallas y a su cargo. 24- DAÑOS: El CONTRATISTA responderá porlos daños que sus cosas, sus dependientes o terceros vinculados a sus trabajos,causen a cosas y/o personas, o cosas de terceros, como consecuencia directa oindirecta de la realización de la obra. 25- También responderápor daños y perjuicios a terceros o que causen terceros a la obra y personas ocosas de la EMPRESA, por mala seguridad o señalización de la obra. 26-RESCISIÓN: La EMPRESA, podrá rescindir el contrato ante incumplimientograve o deficiente de sus obligaciones por el CONTRATISTA, bastandonotificación por Carta Documento. 27- Las partes deberán recibirtodas las cartas documento que se cursen, en contrario responderán con una «cláusulapenal» de $… 28- La EMPRESA podrá rescindir esteContrato cuando las obras fueran interrumpidas, salvo causa de fuerza mayor ytendrá derecho a reclamar lucro cesante u otras indemnizaciones, aceptandodesde ya la liquidación final sobre la base de cómputos reconocidos por … 29-La EMPRESA, podrá rescindir el Contrato por quiebra o presentación enconvocatorias o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA. 30- Encaso de ordenarse al CONTRATISTA suspender los trabajos, deberán abonársele losmateriales acopiados en obra. 31- El CONTRATISTA no podrátransferir total o parcialmente los trabajos encomendados. 32-JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS: Las partes se someten a la jurisdicción ycompetencia de los Tribunales Ordinarios de … con competencia … y renunciana todo otro fuero o jurisdicción que pudieran corresponderles, fijando sudomicilio la EMPRESA en …, el CONTRATISTA en … 33- ACEPTACIÓNTÁCITA: Aunque esta no fuere modificada o rechazada por ustedes en los… (…) días de la fecha, se considerará absoluta y totalmenteaceptada, cuando tuviera «principio de ejecución». 34- MANTENIMIENTO DEOFERTA: Por el término de … (…) mantendremos nuestro oferta.…(nombre, dirección y firma del CONTRATISTA) QUEDA/N FORMALMENTENOTIFICADO/S. …(lugar, fecha, nombre y apellido del remitente, tipo dedocumento de identidad y número, domicilio y firma)
